合同无效工程款能主张吗？合同无效工程款主张需分情况。建设工程验收合格，承包人可参照约定折价补偿；验收不合格，修复后合格发包人可让承包人担费用，仍不合格承包人无权主张。主张时要提供证据，协商不成可走法律途径。具体详细内容和民生与法网小编一起来看看。
一、合同无效工程款能主张吗
合同无效工程款能否主张，需分情况判断。
建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，承包人可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿。这是因为虽然合同无效，但承包人投入了人力、物力完成工程且质量合格，为平衡双方利益，法律赋予其参照约定主张工程款的权利。
若建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，又细分为两种情形。一是修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；二是修复后的建设工程经验收仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。此时，因工程最终无法达到合格标准，不能实现合同目的，承包人不应获得工程价款。
此外，在实际主张工程款时，当事人需提供充分证据证明自己的主张，如工程施工记录、验收报告、结算凭证等。若协商不成，可通过诉讼等法律途径解决。
二、合同无效是否领取工程款
合同无效情况下能否领取工程款需根据具体情形判断。
建设工程施工合同无效，但建设工程经验收合格的，承包人可参照合同关于工程价款的约定折价补偿。因为虽然合同无效，但承包人投入了人力、物力完成工程且工程质量达标，从公平角度出发，应给予其相应补偿。例如在某建筑工程中，虽合同因违法转包被认定无效，但工程经竣工验收合格，法院判决发包方按合同约定支付工程款。
若建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，修复后经验收合格，发包人可以请求承包人承担修复费用；修复后仍不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。这是由于工程质量不达标，若让发包方支付工程款，有失公平。比如某道路建设工程，因施工方偷工减料致合同无效且工程验收不合格，修复后仍不符合标准，施工方就无法获得工程款。
总之，合同无效时领取工程款关键在于工程质量是否合格。
三、起诉工程工期延误怎么判
起诉工程工期延误的判决结果需依据具体案件事实和证据来定，主要从以下方面考量：
- 合同约定：若双方签订的建设工程合同对工期延误有明确规定，如违约金计算方式、损失赔偿办法等，法院通常会尊重合同约定。若施工方无正当理由延误工期，法院可能会判决其按合同约定支付违约金。
- 延误原因：需明确工期延误的责任归属。若因发包方原因，如未按时提供施工场地、未及时支付工程进度款等导致工期延误，施工方无需承担责任，甚至可能要求发包方赔偿损失。反之，若是施工方自身管理不善、组织不力等原因造成延误，施工方要承担违约责任。
- 损失认定：发包方需证明因工期延误遭受的实际损失，包括额外增加的费用、预期利益损失等。法院会根据证据确定损失金额，判决责任方进行赔偿。
- 减损义务：在工期延误发生后，双方都有义务采取合理措施防止损失扩大。若一方未履行减损义务，对于扩大的损失部分，法院可能不支持其赔偿请求。
总之，法院会综合全案情况，根据合同约定和法律规定，对工程工期延误纠纷作出公正判决。
以上是关于合同无效工程款能主张吗的相关回答，若未解决您的问题，请您详细描述遇到的法律纠纷点与需求点，华律平台专业律师将为你1对1解答，给你详细的解决方案。
